工期索赔案例及答案
来源:网友推荐 更新:2024-05-05
答:在这前提下,业主拒绝承包商使用商品混凝土,是一个变更指令,对此可以进行工期和费用索赔。但该项索赔必须在合同规定的索赔有效期内提出。当然承包商不能因为用商品混凝土要求业主补偿任何费用。最终承包商获得了工期和费用补偿。 《案例20》...
答:工期索赔的核心在于,它包括因非承包方责任导致的延误,以及根据合同规定对损失的补偿。在这个案例中,投标工期与合同工期的约定是关键。投标工期是招标文件设定的目标,而合同工期则是实际施工的法定期限。未明确的计划开工日期...
答:则由于工期拖延造成的工地管理费索赔为: (269.251美元/12月) ×(2-0.5)月=33,656.37美元 Hudson公式由于它计算简单方便,所以在不少工程案例中使用,但它不符合赔偿实际损失原则。它是以承包商应完成计划工作量的开支为前提的,而实际情...
答:【答案】BCD 【解析】混凝土应按国家现行校准《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55)的有关规定,根据混凝土强度等级,耐久性和工作性等要求进行配合比设计。 三、案例分析题(共4题,每题20分) (一) 背景资料 某写字楼工程,地下1层,地...
答:背景材料 某工程在施工过程中发生了如下事件: 事件1:基坑开挖采用机械一次挖至基底标高,再进行基坑支护。 事件2:土方开挖后,由项目经理组织监理、设计等单位进行验槽。 事件3:防水混凝土运输中出现了坍落度损失,为了便于...
答:【答案】:D 2021教材P334/ 2020教材P333 非承包商原因造成关键线路延误都是可索赔延误。而非关键线路上的工作一般都存在机动时间,其延误是否会影响到总工期的推迟取决于其总时差的大小和延误时间的长短。如果延误时间少于该...
答:第一部分 案例17的基本情况 这是一个涉及如何确认工程工期的开工与竣工期间的案例,同时也是一个施工单位加强施工合同工期顺延签证和停工损失索赔的典型案例。原告浙江杭州某建工集团有限公司于2013年1月向杭州中院提起诉讼,要求...
答:【答案】:A、B、D 此题考查承包人索赔相关内容。《标准施工招标文件》中的合同条款,规定了承包人索赔原因及可补偿内容。选项A:因发包人原因导致工程质量缺陷,承包人可获得工期、费用和利润补偿。选项B:因不利物质条件,...
答:施工方因为意外的损失应该找保险公司索赔或者按照医疗保险、工伤处理。第三方(路人)的损失应该也由施工方负担,因为是施工方保护措施不当造成的。4)因风灾造成现场停工7天,要求合同工期顺延7天。这个可以支持,属于业主责任。5...
答:案例1,乙方可以向甲方索赔费用,因为甲方设计变更导致乙方受到人工费增加10个工日的人工费损失,和其他费用2.5W的损失,而工期延误2天,但是这项工作的总时差是3天,没有超过总时差,不超过总时差就不会影响工期,所以不...
蹉茂13063205819问:
事件一、二、三中,施工单位可以索赔的费用和工期是多少?说明索赔的...
天宁区睫毛说:
—— 既然双方已签订了合同,一切都应按合同条款办.合同条款对进场是怎样要求的?违约要怎样处罚?停止台班费是多少?这些在合同条款中应该写得清清楚楚.这个案例,应该是业主推迟开工?业主一没发变更开工日期的通知,二没说清推迟开工的原因,承建方的人员机械已按合同规定日期进场,业主应按停止台班费予以赔偿,竣工日期顺延.
蹉茂13063205819问:
建筑工程项目管理案例分析:关于土石方工期延误索赔 -
天宁区睫毛说:
—— 1、索赔能成立.因为工期延误是由于发包方提供的地质情况有误造成的. 2、索赔内容有两个方面,一是要求延长工期,而是要求承担由此额外增加的费用(如雨季施工增加费).
蹉茂13063205819问:
工程合同管理索赔案例求解!! -
天宁区睫毛说:
—— 台风属于不可抗力.业主应该承担因为台风造成的损失: 1)已建分部工程遭受不同程度的破坏,损失合计20万元,应由业主承担修复的经济责任,施工单位不再承担. 这个要求工程是应该支持,属于业主的责任.但如果属于已建工程未按照...
蹉茂13063205819问:
由于非承包人责任的原因而导致施工进程延误,要求批准顺延合同工期的?
天宁区睫毛说:
—— 【答案】C【答案解析】本题考核的知识点为工期索赔.由于非承包人责任的原因而导致施工进程延误,要求批准顺延合同工期的索赔,称之为工期索赔.